Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?

Плохая погода может стать причиной освобождения подрядчика от ответственности за невыполнение работ

Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?

1 марта Арбитражный суд Московского округа вынес постановление по спору о взыскании заказчиком договорной неустойки с подрядчика за невыполнение им работ из-за плохой погоды.

В 2017 г. ОАО «РЖД» (заказчик) и ООО «РегионСервис» (подрядчик) заключили договор на выполнение комплекса работ по противокоррозийной защите металлических пролетных строений железнодорожных мостов. По его условиям срок начала работ был привязан к дате подписания договора, а сами работы нужно было выполнить до 31 октября 2017 г.

Впоследствии заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика свыше 11 млн руб. пеней из-за нарушения последним сроков выполнения работ в период с 1 по 27 ноября 2017 г. В обоснование своих требований истец ссылался на п. 14.

2 договора, согласно которому в случае нарушения сроков выполнения работ или требований заказчика подрядчик уплачивает пеню в размере 1% от цены договора за день просрочки в течение 10 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования, а также возмещает причиненные убытки.

Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, в дальнейшем апелляция поддержала это решение. Оценив условия договора, технического задания, а также соответствующие технические регламенты «РЖД», суды установили, что с даты начала выполнения договорных работ и до окончания срока договора были зафиксированы неблагоприятные для их проведения погодные условия.

Это обстоятельство подтверждалось документацией ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Так, в течение установленного договором срока выполнения работ в поселке Посьет было только 12% дней без неблагоприятных погодных условий, а по п. Тимирязевский не было ни одного дня без неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, в соответствии со ст.

716 ГК РФ в начале октября подрядчик уведомил «РЖД» о невозможности провести работы, поскольку их проведение в дождливую погоду привело бы к нарушению технологии антикоррозийной защиты мостов.

Суды сочли, что в своем ответном письме истец фактически запретил подрядчику дальнейшее производство работ, соответственно, последний не может считаться нарушившим срок выполнения работ по договору.

ОАО «РЖД» обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа, который после изучения дела № А40-107867/18 не нашел оснований для ее удовлетворения.

Окружной суд поддержал доводы нижестоящих судов о том, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу ст.

401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Согласно ст.

716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В связи с этим кассация вынесла постановление № Ф05-1717/2019, которым оставила в силе судебные акты нижестоящих инстанций.

Как отметил адвокат АБ «ЮГ» Сергей Радченко, постановление кассации интересно тем, что в нем правильно решен один из трудных вопросов договора подряда: «может ли подрядчик приостановить работу из-за плохой погоды?».

«Ответ на поставленный вопрос зависит от того, как квалифицировать с точки зрения ГК РФ плохую погоду», – пояснил эксперт, добавив, что в аналогичном споре есть три варианта действия: «Первый из них – ссылаться на плохую погоду как обстоятельство непреодолимой силы, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства (ч. 3 ст. 401 ГК РФ). При втором варианте можно использовать неблагоприятный погодный фактор как основание для приостановки работ по договору подряда (ч. 1 ст. 716 ГК РФ). Третий – это риск подрядчика, который несет только он (п. 1 ст. 2 ГК РФ) и который не может быть основанием для приостановки работ».

Сергей Радченко отметил, что в данном деле суд выбрал второй вариант и правильно квалифицировал плохую погоду «иным, не зависящим от подрядчика обстоятельством, которое грозит годности или прочности результатов выполняемой работы».

Он также пояснил, что некоторые суды ранее полагали, что плохая погода может быть квалифицирована только по первому варианту как обстоятельство непреодолимой силы (Постановление арбитражного суда Уральского округа от 27 октября 2010 г. № Ф09-8513/10-С2). «Сейчас эта оценка ошибочна, так как в силу ч. 1 ст. 307.

1 ГК РФ конкуренция между ст. 716 и 410 ГК РФ решается в пользу ст. 716 ГК РФ», – заключил адвокат.

В свою очередь юрист АБ КИАП Алексей Гурин отметил, что комментируемый судебный акт – один из ярких примеров взвешенного толкования ст.

716 ГК РФ в контексте применения неустойки за просрочку в выполнении работ: «Кассационный суд пришел к выводу, что подрядчик не несет ответственности за подобную просрочку, если она вызвана объективными причинами, которые могут оказать негативное влияние на качество работ; подрядчик уведомил об этом заказчика, который запретил подрядчику выполнять работы».

По мнению эксперта, при рассмотрении спора окружной суд установил системную взаимосвязь между ст. 330, 401 и 716 ГК РФ, придя к более чем обоснованным и разумным выводам: «Именно поэтому данный судебный акт может представлять интерес для целей обоснования правовой позиции в подобных спорах».

Как пояснил Алексей Гурин, другие кассационные суды, рассматривая споры о взыскании неустойки за просрочку в выполнении работ (если она обусловлена обстоятельствами, не зависящими от воли подрядчика), не всегда приходят к схожим выводам: «Так, в Постановлении суда Волго-Вятского округа от 12 августа 2014 г.

по делу № А79-7805/2013 суд последовал логике Московской кассации, в то время как в Постановлении суда Северо-Западного округа от 9 ноября 2018 г. по делу № А56-833/2018 излагается прямо противоположная логика».

В связи с этим юрист отметил, что судебная практика по затронутому вопросу не сформирована окончательно и комментируемое Постановление является одним из позитивных примеров, который может задать вектор по унификации судебной практики.

Адвокат АП Тамбовской области Станислав Аршанский в свою очередь заметил, что ситуация для ответчика была бы сложнее, если бы он не направил истцу письмо, давшее возможность суду прийти к обоснованному выводу о том, что он не может считаться нарушителем срока исполнения работ по договору подряда.

Источник: //www.advgazeta.ru/novosti/plokhaya-pogoda-mozhet-stat-prichinoy-osvobozhdeniya-podryadchika-ot-otvetstvennosti-za-nevypolnenie-rabot/

Что будет, если не отработать обязательные работы?

Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?

Согласно УК РФ за те или иные виды правонарушений наказание может назначаться в виде обязательных или исправительных работ. Такая мера является одной из самых мягких, так как меньшим может быть только штраф. Но, правонарушителю следует понимать, что при неисполнении приговора наказание будет заменено на более жесткое, вплоть до лишения свободы.

Далее рассмотрим, что будет, если не отработать обязательные работы и законодательную базу такого нарушения законодательства.

Понятие обязательных работ как уголовного наказания

Обязательные работы как вид наказания за уголовное правонарушение регламентируется статьей 49 УК РФ. Под данным подразумевается выполнение осужденным общественно полезных работ в свободное время. Если же правонарушитель не имеет постоянного места работы, то данное наказание может занимать больше времени, чем у официально трудоустроенных граждан.

Важно понимать следующее – обязательные работы не равны исправительным работам. В первом случае материального вознаграждения гражданин не получает, а вот во втором отчисление в бюджет составляет 5-20% от заработка во время выполнения наказания.

Обязательные работы классифицируются следующим образом:

  • Могут применяться не только в отношении официально трудящихся или обучающихся.
  • Работа должна быть направлена на получение общественной пользы.
  • Осужденный не имеет права выбирать место работы.
  • Не являются окончательным видом наказания, поэтому могут быть заменены на более жесткое, вплоть до ограничения или лишения свободы.

Как правило, такой вид наказания назначается за уголовное деяние, но не особенно тяжкое:

  • мелкая кража;
  • вандализм;
  • неуплата алиментов;
  • преступление относительно чужой собственности;
  • уклонение от выплаты иных материальных взысканий;
  • нанесение вреда окружающей среде.

Следует отметить, что той же статьей 49 УК РФ четко ограничен круг лиц, которые не могут быть притянуты к такому виду уголовной ответственности:

  • инвалиды первой группы;
  • беременные женщины;
  • женщины, которые имеют детей возрастом до 3-ех лет;
  • военнослужащие по контракту.

Сколько часов в день отрабатываются обязательные работы? Согласно статье 49 УК РФ не более 4 часов. Кроме того, нужно принимать во внимание следующие ограничения по возрасту:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 450-38-95

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 317-73-96

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 600-25-34

  • 14-15 лет – не больше 2 часов в день;
  • 15-16 лет – не больше 3 часов в день;
  • 16-18 лет – положенные 4 часа.

При наличии уважительных причин и только по согласованию с уголовной инспекцией время, в определенный день, может быть уменьшено. Если же осужденный «сократит» рабочее время на свое усмотрение, то это может расцениваться как прогул, что не есть хорошо.

Где можно отработать обязательные работы? Как уже было сказано выше, осужденный не может выбирать место, оно назначается уголовной инспекцией. Как правило, список мест, где нужна «рабочая сила», предоставляется муниципалитетом и согласовывается с уголовной инспекцией ежегодно.

Уклонение от исполнения наказания – что грозит?

Несмотря на то, что данный вид пресечения является одним из самых мягких в УК, многие граждане все же пытаются «увильнуть» от выполнения, а это чревато серьезными последствиями, так как будет применено более жесткое наказание.

Основаниями для инициирования замены вида наказания может быть следующее:

  • Попытка скрыться от отбывания обязательных работ.
  • Больше двух прогулов в месяц без уважительной на то причины.
  • Нарушение трудовой дисциплины.

Кроме того, если осужденный попытается скрыться (что более чем глупо), то его могут объявить в розыск с последующим арестом на 48 часов, а суд может продлить это до 30 суток.

Последующая мера пресечения будет зависеть от обстоятельств уголовного преступного деяния, характеристики осужденного, причин нарушения выполнения судебного решения.

Как показывает судебная практика, если осужденный придет в суд, объяснит причину такого своего поведения, а также имеет положительную характеристику, то вид наказания не меняют – он должен будет отработать оставшееся количество часов. Лишение свободы как альтернативу избирают только для злостных нарушителей закона, которые ведут асоциальный образ жизни или же представляют собой угрозу для общества.

Подведем итоги

Обязательные работы являются одним из самых мягких видов наказания в УК РФ, однако многие нарушители все же уклоняются от выполнения судебного решения. В таком случае общественно полезные работы могут быть заменены на более жесткое наказание, вплоть до лишения свободы.

Источник: //ruadvocate.ru/ukrf/chto-budet-esli-ne-otrabotat-obyazatelnye-raboty/

Что такое обязательные работы по статье 49 УК РФ?

Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?

Вид наказания, применяемый судом в отношении конкретного осужденного, определяется исходя из степени его виновности и предусмотренных уголовной статьей вариантов ответственности.

Обязательные работы как вид уголовного наказания применяются в России с 2005 года. Обязательные работы считаются одним из самых мягких видов наказания, не обременяющих осужденных длительными и тяжелыми занятиями.

Недобросовестное отбывание обязательных работ является основанием для изменения данного вида наказания с заменой его на более жесткое.

На вопросы, что такое обязательные работы, и каким образом их можно отбывать осужденным, ответит данная статья.

Обязательные работы: понятие и особенности

Обязательные работы представляют собой вид уголовного наказания, предполагающий исполнение общественно полезных работ осужденным в свободное время.

То есть применяться данная мера ответственности может только по отношению к тем, кто имеет основное место работы или учебы.

Регламентированы обязательные работы ст. 49 УК РФ, а также ст. 3.13 КоАП РФ. С 2013 года обязательные работы появились как вид административного наказания в КоАП РФ.

За отбывание обязательных работ осужденные не получают никакого материального вознаграждения.

Назначается данный вид наказания, как правило, за преступления небольшой тяжести. Трудовые задания в рамках обязательных работ не требуют особых знаний и навыков у осужденных, определенной степени квалификации труда.

Ключевые особенности

Признаками, отличающими обязательные работы от иных видов уголовного наказания, являются:

  • Применение только в отношении официально трудящихся или обучающихся;
  • Работы направлены на получение общественной пользы;
  • Не предполагает оплаты труда, все доходы направляются в государственный бюджет;
  • Не предполагается выбора места осуществления обязательных работ;
  • Носят принудительный характер;
  • Не являются окончательным видом наказания, легко заменяются реальным сроком лишения свободы при нарушениях отбывания.

Обязательные работы предполагают моральное воздействие на осужденного. За незначительные проступки осужденным приходится заниматься неквалифицированной и непрестижной работой, причем в районе их проживания.

Кому назначаются и кому не назначаются обязательные работы?

Обязательные работы представляют собой вид основного уголовного наказания.

Обязательные работы могут быть применены за следующие преступные деяния:

  • Кражи;
  • Неуплата алиментов;
  • Преступления против чужой собственности;
  • Вандализм;
  • Нанесение вреда окружающей среде;
  • Уклонение от выплаты штрафов и др.

В ст. 49 УК РФ прописаны ограничения на круг лиц, в отношении которых данное наказание не может быть применено.

Итак, обязательные работы не могут отбывать:

  • Инвалиды первой группы;
  • Беременные женщины;
  • Женщина с детьми до 3 лет;
  • Военнослужащие-контрактники рядового и сержантского состава, которые не отслужили срок службы на момент вынесения приговора.

К данным категориям граждан применяются иные виды уголовной ответственности.

Виды обязательных работ

В качестве обязательных работ, как правило, используются мероприятия по благоустройству окружающей территории. Выполнять такую работу может каждый здоровый человек, не имея никаких особых навыков. Где можно отработать присужденный срок, решать будет уголовно-исполнительная инспекция.

Виды обязательных работ и места их отбывания определяются совместно местными органами управления с представителями уголовно-исполнительной инспекции.

В качестве обязательных работ могут быть представлены:

  • Уборка улиц;
  • Ремонтные работы подъездов и дворовых территорий;
  • Озеленение города и др.

Выбор конкретного вида работ подбирается исходя из возраста и здоровья осужденного. Отбывать работы можно, как в государственных учреждениях, так и частных.

Время отбывания обязательных работ

Минимальное количество часов для отбывания наказания по решению суда установлено в 60 часов, а максимальное – в 480 часов.

Согласно ст. 49 УК РФ обязательные работы отбываются не более 4 часов в день.

На время отпусков и каникул время отбывания обязательных работ никак не изменяется.

Для несовершеннолетних преступивших закон предусмотрены иные порядки исполнения наказания. Границы временных промежутков для них установлены в 40-160 часов.

Особенности исполнения наказания в зависимости от возраста:

  • 14-15 лет – не более 2 часов в день;
  • 15-16 лет – не более 3 часов в день;
  • 16-18 лет – не более 4 часов в день.

Установленные нормы отбывания наказания могут быть уменьшены по согласованию с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции при наличии уважительных на то причин.

Порядок исполнения наказания

Итак, как отрабатывать обязательные работы? Порядок исполнения обязательных работ предусмотрен ст. 4 Уголовно-Исполнительного Кодекса РФ.

После того, как приговор вступает в законную силу, для исполнения соответствующее распоряжение с копией приговора направляется в уголовно-исполнительную инспекцию. У инспекции есть 15 дней на то, чтобы привлечь осужденного к исполнению наказания.

В области исполнения обязательных работ к основным полномочиям УИИ относятся:

  • Ведение учета осужденных и графиков их работ;
  • Разъяснение осужденным порядка исполнения наказания;
  • Согласование перечня объектов для отбывания обязательных работ с органами местного самоуправления;
  • Инициирование изменения порядка исполнения наказания в случае допуска нарушений в отбывании работ осужденным.

В рамках отбывания обязательных работ на осужденных не заводятся трудовые книжки, и начисляется трудовой стаж.

Чем грозит уклонение от обязательных работ?

Довольно существенная часть осужденных не исполняет наказание в виде отбывания обязательных работ должным образом.

Регулярные прогулы без уважительных причин, попытки скрыться от сотрудников уголовно-исполнительной инспекции рано или поздно приведут к тому, что наказание будет заменено на более серьезное.

Итак, что будет, если не ходить на обязательные работы? Чтобы в отношении Вас было принято решение об инициировании замены обязательных работ лишением свободы, необходимо признать Ваши нарушения злостными.

Основания признания представлены следующим образом:

  • Более 2 прогулов без уважительной причины в течение месяца;
  • Более 2 нарушений трудовой дисциплины в течение месяца;
  • Попытки скрыться от отбывания обязательных работ.

Если осужденный пытается скрыться, его объявляют в розыск с арестом на 48 часов. Судом арест может быть также продлен на 30 суток.

При систематических нарушениях трудовой дисциплины и прогулах уголовно-исполнительная инспекция подготавливает для передачи в суд материал о замене обязательных работ принудительными или реальным сроком лишения свободы.

Срок наказания сохраняется с учетом уже отработанного времени. Один день принудительных работ или лишения свободы равен 8 часах обязательных работ.

Изменение наказания будет осуществляться в судебном порядке с вызовом осужденного, его защитника, прокурора и представителя уголовно-исполнительной инспекции.

Сотрудник УИИ представит для обозрения в суд табель отработанного времени. Осужденный будет давать показания, объясняя свои неуважительные прогулы.

Как правило, если осужденный будет посещать судебные заседания и всячески будет уверять суд в намерении добросовестно отбывать обязательные работы, в изменении наказания будет отказано.

Такая практика имеет место быть на 2020 год. Замене на более жесткие виды наказания подлежат только те субъекты, кто скрывается от ответственности, злостно нарушает законы, пьет и ведет асоциальный образ жизни.

Можно ли заменить на штраф обязательные работы? Заменить обязательные работы на штраф можно в случае идеальной истории исполнения наказания осужденным.

Если у осужденного нет никаких нарушений трудовой дисциплины, можно обратиться с ходатайством в суд о замене наказания на штрафную санкцию.

Отличия обязательных работ от принудительных

Ст. 53 УК РФ предусматривает еще один вид уголовного наказания – принудительные работы. Основные отличия от принудительных работ представлены следующим образом:

  • Обязательные работы не оплачиваются, принудительные – оплачиваются;
  • Обязательные работы придется отбывать в районе проживания осужденного, принудительные могут осуществляться далеко от места постоянного проживания;
  • В принудительных работах из заработной платы осужденного вычитается определенная сумма;
  • Принудительные работы могут применяться за преступления средней тяжести или впервые совершенные тяжкие преступления, обязательные работы – только за небольшую тяжесть;
  • Принудительные работы назначаются от 2 месяцев до 5 лет;
  • Принудительные работы не применяются в отношении несовершеннолетних осужденных, обязательные работы – могут применяться с 14 лет.

По сути принудительные работы – это альтернатива наказания в виде лишения свободы. То есть, это объективно более жесткое наказание в сравнении с применением обязательных работ.

Чем обязательные работы отличаются от исправительных?

Глава 7 Уголовно-Исполнительного Кодекса регулирует порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Исправительные работы, по большей части, имею сходства с принудительными работами, чем с обязательными.

Основные отличия обязательных и исправительных работ представлены следующим перечнем:

  • Принудительные работы предполагают отчисления в счет государства, в обязательных работах – нет дохода;
  • И те, и другие работы могут применяться в отношении несовершеннолетних осужденных;
  • Исправительные работы могут отбываться на месте работы осужденного, обязательные – не могут;
  • Исправительные работы применяются при назначении наказания за преступления небольшой и средней тяжести, обязательные – только при небольшой.

Ограничения на круг лиц, в отношении которых не могут применяться исправительные работы, идентичны с ограничениями для обязательных работ.

Также в случае уклонения от их исполнения, они могут быть заменены принудительными работами или реальным сроком лишения свободы.

Обязательные работы как вид уголовного наказания есть минимально допустимая законом санкция, не считая денежного штрафного взыскания. И даже обязательные работы имеют свои ограничения на круг осужденных лиц.

Такие работы хоть и осуществляются не более 4 часов в день, все равно предполагают тяжелый физический труд, не применимый в отношении определенных категорий граждан.

Обязательные работы – обязательны для исполнения. Нарушение порядка исполнения наказания в виде обязательных работ чревато пересмотром уголовной ответственности.

Более двух пропусков работ в месяц может стать законным основанием реального лишения свободы осужденного.

Источник: //ugolovnyi-expert.com/obyazatelnye-raboty-kak-vid-ugolovnogo-nakazaniya/

Юридическая консультация онлайн 9111.ru

Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?
4. Интересует вопрос следующего плана. Планирую уволится со своей работы во время отпуска, то есть написав заявление на отпуск допустим на 20 дней, через несколько дней написав еще одно заявление на увольнение.

Смогу ли я избежать при этом обязательной отработки двух недель либо все таки необходимо отрабатывать это время после отпуска?
Спасибо.

4.1. ВЫ обязаны предупредить о предстоящем увольнении не позднее чем за две недели. Это можно сделать и отпуске.

Поэтому ничего не нужно будет отрабатывать и уволиться по собственному желанию можно в том числе и в период нахождения в отпуске.

5. Я работаю учителем химии в сельской школе. У нас есть лаборант, и эту ставку хотят сократить. Обяжут ли меня выполнять работу лаборанта и будут ли за нее доплачивать? Как это можно отследить и как повлиять на работодателя, чтобы избежать принудительной и неоплачиваемой работы, т.к. практические работы в школе обязательны, а я одна с этой работой не справляюсь.

5.1. уважаемый посетитель! Вас не могут обязать выполнять эту работу без Вашего же согласия, в противном случае это грубейшее нарушение норм трудового законодательства. Можете обратиться в таком случае с жалобой в ГИТ

Всего доброго, желаю удачи.

6. Суд назначил обязательные работы 100 часов, можно ли если я состою официально в добровольном пожарном обществе избежать обязательных работ.

6.1. НЕТ, членство в добровольном пожарном обществе не является основанием для освобождения вас от наказания в виде обязательных работ, установленных судом.

6.2. Избежать обязательных работ В Вашем случае нельзя никак, можно получить более суровое наказание за не отработку обязательных работ.

6.3. Вы никак не сможете избежать обязательных работ Вы должны их отработать но не менее 4 часов в день. Хорошего приятного вечера вам.

7. Гражданский муж сидел в колонии за 264.1, дали 6 месяцев. По 158.2 дали 1 год обязательных работ с 10% в счет государства. Сейчас его перевели в СИЗО, до вынесения приговора. Что ему грозит? Добавка к сроку? Если да, то сколько? Или возможно избежать добавки к сроку, и как это можно сделать?
И еще вопрос, могу ли я получить длительное свидание? Мы не в браке, но я беремена и в приговоре по 158.2 моя беременность указана, как смягчающее обстоятельство.

7.1. Длительное свидание в СИЗО не предоставляется если он ждет решения суда. Если он уже осужден по этим статьям не понятно зачем его перевели в следственный изолятор.

8. Я осужден по ст 264.1, мне назначили 200 часов работ и 2 года лишения прав. Я подал апелляционную жалобу, 27.07.16 г будет заседание по этому повод, я понимаю что РАБОТ мне не избежать, вопрос вот в чем, меня судят в Мурманской области, а сам я из Твери. Могу ли я обязательные работы в Твери исполнять? Спасибо! 9. Может ли в целевом договоре быть возможность отказа от дополнительной стипендии, чтобы избежать обязательной работы на заводе? Или каждый договор совершенно по разному и надо говорить с представителями завода. Теоретически есть возможность человеку позже уехать в другой город и отказаться от целевого. Абитуриент.

9.1. Договор нужно обговаривать с представителями завода.

10. Обязательно ли начисление огромной пени за несвоевременную оплату ЖКХ, или есть исключения? Можно ли избежать начисления пени хотя бы на время в связи с отсутствием работы?

10.1. Это не основание для приостановления начисления пени.

11.1. Возьмите больничный.

12. Муж выпил, решил переставить машину, убрать с дороги к дому (в частном секторе), застрял, пока выталкивали подъехали ДПС, машину вытолкнули вместе с сотрудниками ДПС, учили перегар, оформили, аппарат показал 0.06, у врача на освидетельствовании показало 0,77, обязательно ли было ездить к врачу или можно было отказаться? Теперь ему грозит лишение прав и штраф, можно как то избежать лишения? Ему ездить в другой город на работу, и возможно лишится работы, он водитель автопогрузчика.

12.1. Отказаться нельзя, т.к. это автоматически лишение прав. Если действительно 0.77, то по закону это лишение по ст.12.8 КоАП РФ. Можно только пробовать оспаривать АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ. Нужно проверить прибор, дату его поверки, сертификат врача (нарколога) и прочие формальности. Рекомендую обратиться к юристу. Слишком уж большая разница между 0.06 и 0.77. Это наводит на подозрения.

Желаю удачи.

13.1. Мне присудили 120 часов обязательных работ как избежать
—никак не избежать. Если не отработаете заменят на реальный срок отбытия наказания. Это вам не игрушки.

Консультация по Вашему вопросу звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России 14. Как избежать обязательные работы в виде 120 часов, если судебные пристава не вызывают более 2 х месяцев, и не оповещают хотя в суде сказали что меня оповестят.

14.1. Не исполненное судебное решение в течение трех лет уже не подлежит исполнению. Осталось ждать еще 34 месяца.

15. Скажите, пожалуйста, как договориться с приставом оплачивать долг банку по кредиту по исполнительному листу, если из имущества собственного только газовая плита, холодильник, и компьютер (который необходим для работы и учёбы), жильё снимаем, прописаны у родственников. Обязательно ли он направит ИЛ в бухгалтерию? Или можно этого избежать? Сразу выплатить такую сумму не могу, но готова платить ежемесячно определённую сумму, которая будет посильна.

15.1. Не нужно ни с кем договариваться. А нужно обратиться в суд, с заявлением о предоставлении рассрочки, согласно ст. 203 ГПК РФ.

16. Если по закону мне светит штраф или обязательные работы, как избежать штраф т.к нет средств на его выплату.

16.1. Просите суд назначить то наказание, которое вам предпочтительно, но это на усмотрение суда.

17. Ст. 130 ук.рф 2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, – наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года. Как мне это избежать, т.к. я это уже сделала и она на меня написала заявление?

17.1. Оскорбление переведено в Кодекс об административной ответственности, т.е. является не преступлением, а правонарушением по признакам КоАП РФ. статьи 130 УК РФ – давно уже НЕТ!

17.2. Любовь Аркадьевна! В настоящее время ст. 130 Уголовного кодекса РФ утратила силу.

Согласно ст. 5.61 КоАП РФ оскорбление в настоящее время относится в категории административных правонарушений.

18. Мне приговорили 240 часов обязательных работ живу в Красноярске снимаю квартиру с работы сорваться не могу что бы их отработать а требуют. Как избежать отработку?

18.1. К сожалению, придётся.

19. У меня есть просроченный штраф на 1000 руб. Позвонили из суда назначили заседание. Можно ли не являться в суд, чтобы избежать ареста на 15 суток или обязательных работ? На сколько я знаю, судья не может вынести постановление об аресте или наложении работ без самого ответчика, и тем самым просто дождаться штрафа в двукратном размере.

19.1. Увы, не получится. Вряд ли будет арест при такой сумме штрафа – просто удвоят штраф.

20. Мне дали 300 часов обязательных работ, на днях узнала что беременна, смогу ли я избежать обязательных работ и что для этого нужно? Ходатайство в суд по ст 82 или что то еще?

20.1. Да, ходатайство в суд в порядке ст.82 УК РФ.

21. Мне дали наказание в 100 часов обязательных работ по статья 159 часть 1, по состоянию здоровья я их не отрабатывал, инспектор УИН подала в суд на изменение приговора, что мне грозит и как этого избежать, я даже не против условного наказания любого срока, как этого добиться?

21.1. Прийти в суд и изложить свою позицию, подкрепив ее доказательствами и ссылками на законодательство.

22. Суд вынес приговор-150 часов обязательных работ, сегодня должна была начать отрабатывать… не поехала на отработку… на днях узнала, что беременная я и прочла в интернете, что беременным можно избежать обязательные работы. Как это сделать, уважаемые юристы, помогите.

22.1. Возможность выполнять ту или иную работу в зависимости от степени её тяжести может определить только ВКК.
Обратитесь в женскую консультацию для постановки на учёт и решения вопроса о лёгком труде.

23. Отрабатываю часы обязательных работ. Считается ли уклонением от работ если я выпишусь с постоянного места жительства? Или подскажите как можно избежать отработки этих часов? Или как заменить эти часы именно на ограничение свободы, т.е. надеть браслет. И ещё. Хочу устроиться в Москву на вахту. Т.к. денег в семье не хватает. Пришел в ФСИН а там мне сказали что я не могу уехать. И это не считается уважительной причиной. Заранее спасибо!

23.1. Если вы скроетесь с места жительства или два раза в течении одного месяца не выйдете на ОР то УИИ заменит вам не отработанные часы на лишение свободы из расчета 8 часов ОР за один день лишения свободы.

На ограничение свободы заменено быть не может, требования ст.49 УК РФ
ч.3 В случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы.

24.1. Оспаривайте приговор в апелляционном порядке.

25. Суд присудил обязательные работы, 80 часов, я сейчас беременна, но решение суда вступило в законную силу, еще до того, как я забеременела, я могу как то избежать этой отработки, т.к врач ставит угрозу выкидыша!?

25.1. Единственный путь решения проблемы Вам в порядке ст. 82 УК РФ обратиться в суд с ходатайством об отсрочке исполнения наказания по данному приговору до достижения ребенком 14 лет.

26. Суд присудил обязательные работы, 80 часов, я сейчас беременна, я могу как то избежать этой отработки?

26.1. Ст.

82 УК РФ Осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Вам надо обратиться в суд с ходатайством об отсрочке исполнения приговора в порядке ст. 82 УК РФ.
Если беременность наступила до вступления приговора в законную силу, то обжалуйте приговор.

26.2. Статья 49. Обязательные работы
4.

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.

Пишите заявление в суд на замену наказания.

27.1. В случаях тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию наказания, либо признания его инвалидом первой группы осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.
Только в этом случае можете избежать. Будете уклоняться – суд заменит на более строгое наказание.

27.2. Лучше не уклоняться от обязательных работ, т.к. наказание не отбытое может выйти Вам боком.

28. Являюсь единственным собственником квартиры. Планирую заключить брак без брачного контракта. Супруга требует обязательную прописку, мотивируя это необходимостью для устройства на работу (является гражданкой РФ). Какие могут возникнуть проблемы в случае расторжения брака? (прописка, выселение, раздел имущества, права на собственность жилья). Если они есть, то как их избежать или предупредить?

Действительно ли так необходима прописка чтобы устроиться на работу в другом городе РФ на госслужбу?

28.1. Да, прописка необходима. Прав на собственности не возникнет. Ни при разводе ни при самой прописке
Проблема будет с выселением после расторжения брака – в судебном порядке.

29.1. Нужно отрабатывать – увы.

30. Как не нарушая закон избежать обязательных работ.

30.1. Игорь! Не нарушая закон – не получится.

В случае злостного уклонения обязательные работы могут быть заменены принудительными работами или лишением свободы.

Источник: //www.9111.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C/

В россии не продлевают карантин на лето, чтобы избежать паники

Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?

12 мая заканчивается режим нерабочих дней, продленный президентом в конце апреля Наталья Чернохатова © URA.RU

Российские власти все больше обсуждают планы выхода из карантина и не настаивают на его радикальном продлении — до конца или середины лета.

При этом за последнюю неделю ежедневный прирост заболевших коронавирусом в России не опускался ниже 10 тысяч человек, а страна вышла на пятое место в мире по числу зараженных.

С чем связана эта осторожность и можно ли говорить о снятии ограничений — разбираемся в материале URA.RU.

Как развивались события

Самоизоляция в России продолжается уже почти полтора месяца

Наталья Чернохатова © URA.RU

В конце марта на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин объявил первую нерабочую неделю, после чего в большинстве регионов губернаторы ввели режим обязательной самоизоляции. Далее по рекомендации Роспотребнадзора карантин продлили на весь апрель, а затем распространили его и на майские праздники.

6 мая на очередном совещании с министрами и губернаторами Путин призвал регионы действовать по ситуации. Так, губернатор Свердловской области заявил, что продлит самоизоляцию как минимум на неделю, а мэр Москвы Сергей Собянин запретил жителям покидать дома до начала лета.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, напротив, ослабила режим самоизоляции, разрешив прогулки с детьми и работу некоторых предприятий сферы торговли и производства.

В свою очередь, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов продлил карантин до 31 мая, но снял запрет на прогулки и занятия спортом и разрешил работать небольшим салонам красоты.

Коронавирус — больше не главный страх населения

Осторожность властей, в первую очередь региональных, эксперты связывают с тем, что настроения россиян изменились.

«Если в начале апреля у людей были медицинские страхи — заразиться, заболеть, умереть — то сейчас все более активно обсуждаются вопросы, когда мы из карантина выйдем.

И основными страхами становятся экономические — потерять работу, социальный статус», — рассказал URA.RU политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Эксперт отмечает, что популярность карантина среди населения стремительно падает и часть россиян, боясь остаться без работы и денег, подпадает под влияние COVID-диссидентов. Поэтому власти не могут играть в долгую и предпочитают продлевать карантин на небольшие сроки.

Дальше действовать будут регионы

В некоторых регионах заболеваемость уже подходит к плато, поэтому губернаторам удобнее строить планы не на месяцы, а на недели

Наталья Чернохатова © URA.RU

Политолог Дмитрий Абзалов отмечает, что в каждом регионе коронавирус распространяется по уникальному сценарию, поэтому губернаторам необходимо реагировать точечно и гибко.

«Везде действия должны быть индивидуальными, но выходить с карантина нужно как можно раньше. Если государство объявит о продлении карантина сразу до конца июня, работодатели, владельцы бизнесов начнут освобождать рабочую силу.

И все столкнутся с серьезной безработицей», — заявил Абзалов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

По его словам, в некоторых регионах ситуация подбирается к плато, поэтому сроки продления карантина вполне можно сокращать с месяца до одной-двух недель. Это позволяет властям действовать более маневренно и менять тактику в зависимости от изменения вводных, считает эксперт.

Россиян нужно успокоить

«Если смотреть очень далеко вперед, можно споткнуться о порог», — считает врач-эпидемиолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Давать долгосрочные прогнозы и растягивать карантин в условиях, когда заболеваемость в России складывается из множества факторов, опасно, считает Зуев. Властям гораздо важнее здесь и сейчас добиться того, чтобы россияне соблюдали самоизоляцию.

«Наш „порционный“ подход вполне обоснован. Совершенно разумно не делать больших выбросов вперед, а планировать это небольшими отрезками. Если мы повысим индекс самоизоляции с двух до пяти, ситуация начнет меняться», — подчеркивает Зуев.

Кроме того, по его словам, такими мерами государство одновременно пытается успокоить россиян. «Это психологически очень правильно — когда людям говорят: „Мы еще посидим дома полгода“, у человека сразу портится настроение», — заключил врач.

Уместно ли сейчас говорить о смягчении карантина?

По поручению правительства и президента РФ к началу мая Роспотребнадзор подготовил поэтапный план снятия карантина.

6 мая глава ведомства Анна Попова при улучшении ситуации предложила первым делом открыть небольшие магазины и разрешить занятия спортом на улице.

Дальше предполагается разрешить прогулки, открыть школы и университеты, а также более крупные магазины и организации. Третьим шагом отменят запрет на посещение парков и скверов, начнут работать большие магазины и общепит.

Приступать к смягчению карантина еще рано, предупреждают эпидемиологи

Наталья Чернохатова © URA.RU

«Позиция Роспотребнадзора понятна. Это не жандармское заведение, а комплекс исследовательских учреждений, который проводит множество тестов. Они дают почву для анализа», — подчеркивает Виктор Зуев. Однако, по его мнению, переходить к реальным мерам пока рано.

Люди с бессимптомным течением болезни могут быть внешне здоровыми, иметь иммунитет против инфекции, но при этом являться неконтролируемыми носителями вируса, отмечает Зуев. Врач подчеркнул, что ученые еще не доказали, насколько безопасными могут быть эти люди для общества.

Источник: //ura.news/articles/1036280198

Самоизоляция и законность штрафов: новые комментарии эксперта

Можно ли отказаться от обязательных работ, со ссылкой на плохую погоду?

Насколько правомерны денежные санкции за выход на улицу «без уважительной причины»?

После введения режима самоизоляции в регионах России до сих пор нет четкой ясности (даже среди правоведов), насколько законны ограничение передвижения и выписываемые штрафы за выход из дома без «веской причины», отмечает политолог Карина Горбачева.

После принятия поправок в КоАП денежное наказание за нарушения новых правил значительно выросло, что только вызвало дополнительное беспокойство россиян. Почти сразу появились сообщения о наказанных рублем на существенную сумму: первым под раздачу попал житель Уфы.

В колонке, написанной для «Реального времени», эксперт объясняет, так ли правомерны штрафы и за что их действительно могут выписать.

Не успели граждане разобраться, что же такое «самоизоляция», как возникла новая напасть — штрафы за нарушение режима самоизоляции. Общество разделилось на два лагеря: тех, кому штрафы не страшны, и тех, кто не выходит даже в магазин — «как бы чего не вышло». Что же об этом говорит закон?

Законодательство об административных правонарушениях 1 апреля претерпело изменения. Видимо, полагая, что без угрозы наказания народ дома сидеть не заставишь, Госдума спешно предложила ввести новые штрафы и повысить старые. Поправки уже подписаны президентом и вступили в силу. Что же они предусматривают?

Главное изменение касается новой статьи 20.6.1.

КоАП РФ, которая предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Данная норма является новшеством в полном смысле слова, так как ранее законодательство не знало и самих «правил поведения», указанных в статье.

Фото Рината Назметдинова Видимо, полагая, что без угрозы наказания народ дома сидеть не заставишь, Госдума спешно предложила ввести новые штрафы и повысить старые

2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление правительства «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». В соответствии с п.

3 граждане обязаны выполнять законодательство о защите населения и территорий от ЧС, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также законные требования лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Это соответствует ФЗ-68, ФЗ-52 и нормативным правовым актам, устанавливающим режим повышенной готовности или карантин в регионах.

Нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности наказывается штрафом от 1 000 до 30 000 рублей для граждан.

Также выросла сумма штрафов за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь штраф за нарушения, указанные в ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ, составляет от 15 000 до 40 000 рублей.

Охота на граждан

Люди всерьез обеспокоены угрозой получения штрафа. Для регионов, где часто зарплата жителей составляет от 20 до 35 тысяч, это громадная сумма. А если учесть повышение цен в условиях кризиса, эта сумма вовсе неподъемная.

Многие убеждены — из дома решительно не выйти. Эту мысль СМИ старательно подогревают сообщениями о том, что полицейские уже начали выписывать штрафы гражданам.

Стоит изучить указываемые статьи, чтобы понять, касаются они каждого и применимы ли к тем, кто вышел в магазин за хлебом или на работу.

Фото Максима Платонова Стоит изучить указываемые статьи, чтобы понять, касаются они каждого и применимы ли к тем, кто вышел в магазин за хлебом или на работу

Уже 2 апреля стало известно о фактах назначения крупных штрафов в Башкирии. Как было сказано, согласно административному кодексу такая сумма может быть назначена за нарушение ст. 6.3. Данная норма отсылает к нарушению ст.

31 ФЗ-52 о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в частности ограничительных мер (карантина), если они введены.

Данные меры действительно введены Постановлением Главного санитарного врача РФ 18 марта и подразумевают изоляцию граждан, прибывших в страну из-за рубежа.

Об изоляции (карантине) других категорий граждан в этом и последовавшим за ним Постановлениях Главного санитарного врача РФ не говорится. Таким образом, штраф в размере 15 000 рублей по ст. 6.3 КоАП РФ возможен только для лиц, вернувшихся из-за границы и вышедших из дома до окончания 2-недельного срока карантина.

Отдельно заметим, что в некоторых регионах решениями глав субъектов карантин введен повсеместно. Например, в Вологодской области и Краснодарском крае введен не режим повышенной готовности, а именно карантин.

Также граждан пугают штрафами по ст. 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Хотя сумма там существенно меньшая — от 500 до 1000 рублей для граждан, стоит знать, как она может быть применима.

Поскольку нормативными правовыми актами о режимах повышенной готовности рекомендовано соблюдать «режим самоизоляции», то есть выходить из дома только на работу, в магазин, зоомагазин, банк, на прогулку с животными и по «веской причине», то сотрудники полиции вправе поинтересоваться о целях выхода из дома.

В случае, если причина выхода из дома неуважительная, то, по некоторым предположениям, сотрудник полиции может предписать гражданину вернуться домой. И уже в случае неповиновения предписанию полицейский вправе выписать штраф. Также штраф может быть выписан в случае, если будет выписано письменное предписание не выходить из дома, но он будет пойман на улице вновь (ст. 19.5 КоАП РФ).

Фото Максима Платонова Поскольку нормативными правовыми актами о режимах повышенной готовности рекомендовано соблюдать «режим самоизоляции», то есть выходить из дома только на работу, в магазин, зоомагазин, банк, на прогулку с животными и по «веской причине», то сотрудники полиции вправе поинтересоваться о целях выхода из дома

Спор не окончен

Спустя неделю после введения «самоизоляции», определения которой до сих пор нет ни в одном законе, юристы продолжают спорить о том, законно ли вообще ограничивать право людей на перемещение в текущих условиях. В прошлый раз мы указывали, что п.

10 ст. 4 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» позволяет при введении режима повышенной готовности ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, где есть ЧС или ее угроза.

Однако все больше специалистов склонны считать, что речь идет именно о запрете на въезд и выезд, а не о перемещении внутри этой территории.

При этом закон разрешает осуществлять только те меры, которые не ограничивают права и свободы граждан (пп. «д» п.10 ст. 4).

А это значит, что «обязанность» соблюдать «режим самоизоляции», с большей степенью вероятности, имеет всего лишь рекомендательный характер.

Так, в Татарстане иск о признании незаконными ограничений на свободу передвижения подали в Верховный суд республики гражданский активист Рушан Кабиров с адвокатом Андреем Петрушкиным.

ОбществоВластьПроисшествия БашкортостанТатарстан

Источник: //realnoevremya.ru/articles/171108-samoizolyaciya-i-zakonnost-shtrafov-kommentarii-eksperta

Юрист Михеев